当前位置:首页 > 文章资讯 > 法学专业 > 工程建设项目专业法律问题解答之降龙十八掌
工程建设项目专业法律问题解答之降龙十八掌
看过武侠名著《天龙八部》的朋友们都知道大侠乔峰的“降龙十八掌”,刚劲勇猛,威震群雄,堪称武功当中的核弹头。但或许你不知道,金庸给“降龙十八掌”各招各式取的名称很多都是出自《易经》。
降龙十八掌堪称武功中的核弹头,18个招式的名称原来并非金庸原创,
“降龙十八掌”是大侠乔峰独步江湖的绝技,共有十八招,每一招都是无比的刚劲有力,没有一丝阴柔的成分。
金庸不仅会写武侠小说,而且他还是一位对中国传统文化颇有研究的学者,不像时下的很多编剧擅于胡编乱造,对于历史的敬畏拿出来当做橡皮筋一样,随便扭曲。在金庸的武侠世界里,读者往往能够细品出文化来。
工程专业的非诉和诉讼法律服务,博大精深、种类繁多,犹如掌握高深的奇门遁术一斑,对提供法律服务的律师团队要求极高。建设工程项目一旦发生纠纷,需要律师以敏锐之头脑,精确之判断,见招拆招,驾轻就熟才可化险为夷,进退自如。所以啊,长此以往,工程律师必然要掌握十八般武艺。有的工程难题可用栗魁律师讲过的一剑封喉,有的工程难题可用张庆亮律师讲过的金丝缠绕,还有的工程难题需要用苏保伍律师主张的以退为进、杀它个回马枪,而今天则是本律师要推送的解决个别工程难题的一大杀招—降龙十八掌。人在江湖,难免血脉喷张,忍无可忍,则不如快意恩仇,大干一场......
在金庸武侠创作的武功谱系当中,“降龙十八掌”属于最刚健的一种,阳气十足,这其实正对应着《易经》当中乾卦的解释:“天行健,君子以自强不息。”在《易经》当中,乾卦是六十四卦中的第一卦,被解释为万物开始之地,充满了勃勃向上的生机。
第一式:亢龙有悔
当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议,一方要求重新结算的,如何处理?
龙悔人不可悔:即当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议,一方在诉讼中要求重新结算的,不予支持,但结算协议被法院或仲裁机构认定为无效或撤销的除外。
建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,当事人一方以施工合同无效为由要求确认结算协议无效的,不予支持。
第二式:飞龙在天
承包人项目经理在合同履行过程中所施行为的效力如何认定?
龙游天际,但承包人的项目经理需在合约授权范围内活动,否则极易构成表见代理:即施工合同履行过程中,承包人的项目经理以承包人名义在结算报告、签证文件上签字确认、加盖项目部章或者收取工程款、接受发包人供材等行为,原则上应当认定为职务行为或表见代理行为,对承包人具有约束力,但施工合同另有约定或承包人有证据证明相对方知道或应当知道项目经理没有代理权的除外。
第三式:见龙在田
当事人工作人员签证确认的效力如何认定?
见约定之工人如见法定代表人,若其超越职权且对方善意则如见龙在田,难辞其咎:即当事人在施工合同中就有权对工程量和价款洽商变更等材料进行签证确认的具体人员有明确约定的,依照其约定,除法定代表人外,其他人员所作的签证确认对当事人不具有约束力,但相对方有理由相信该签证人员有代理权的除外;没有约定或约定不明,当事人工作人员所作的签证确认是其职务行为的,对该当事人具有约束力,但该当事人有证据证明相对方知道或应当知道该签证人员没有代理权的除外。
第四式:鸿渐于陆
工程监理人员在签证文件上签字确认的效力如何认定?
监理人签认涉及工程量、工期、质量的文件接地气,可着陆,若涉及价款的则如鸿雁在天,难以确认:即工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件,涉及工程量、工期及工程质量等事实的,原则上对发包人具有约束力,涉及工程价款洽商变更等经济决策的,原则上对发包人不具有约束力,但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。
第五式:潜龙勿用
固定总价合同履行中,当事人以工程发生设计变更为由要求对工程价款予以调整的,如何处理?
固定总价犹如潜水之龙,一般不动,若因合理之变更,则应调,有约依约,无约参定额:即建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算,在实际履行过程中,因工程发生设计变更等原因导致实际工程量增减,当事人要求对工程价款予以调整的,应当严格掌握,合同对工程价款调整有约定的,依照其约定;没有约定或约定不明的,可以参照合同约定标准对工程量增减部分予以单独结算,无法参照约定标准结算的,可以参照施工地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。
主张工程价款调整的当事人应当对合同约定施工的具体范围、实际工程量增减的原因、数量等事实承担举证责任。
第六式:突如其来
固定价合同履行过程中,主要建筑材料价格发生重大变化,当事人要求对工程价款予以调整的,如何处理?
主要建材若突如其来般涨价,突破了合约,打破了常规,则可调,否则不调:即建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算,在实际履行过程中,钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化,超出了正常市场风险的范围,合同对建材价格变动风险负担有约定的,原则上依照其约定处理;没有约定或约定不明,该当事人要求调整工程价款的,可在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持;具体数额可以委托鉴定机构参照施工地建设行政主管部门关于处理建材差价问题的意见予以确定。
因一方当事人原因导致工期延误或建筑材料供应时间延误的,在此期间的建材差价部分工程款,由过错方予以承担。
第七式:利涉大川
固定总价合同履行中,承包人未完成工程施工的,工程价款如何确定?
利涉大川,比例折算:建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算,承包人未完成工程施工,其要求发包人支付工程款,经审查承包人已施工的工程质量合格的,可以采用“按比例折算”的方式,即由鉴定机构在相应同一取费标准下分别计算出已完工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款,两者对比计算出相应系数,再用合同约定的固定价乘以该系数确定发包人应付的工程款。
当事人就已完工程的工程量存在争议的,应当根据双方在撤场交接时签订的会议纪要、交接记录以及监理材料、后续施工资料等文件予以确定;不能确定的,应根据工程撤场时未能办理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配举证责任。
第八式:震惊百里
承包人依据《解释》第二十条的规定要求按照竣工结算文件结算工程价款的,如何处理?
没有明确规定,送审价欲默示视为认可,即使震惊百里,则难有法律效力:即建设工程施工合同约定发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后一定期限内予以答复,但未明确约定逾期不答复即视为认可竣工结算文件,承包人依据《解释》第二十条的规定要求按照竣工结算文件结算工程价款的,不予支持。
建设工程施工合同对此未作明确约定,承包人仅以原建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条的规定,或者《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用条款第33.3条的约定为依据,要求按照竣工结算文件结算工程价款的,不予支持。
第九式:或跃在渊
“黑白合同”中如何结算工程价款?
犹如青龙无论如何的跳跃依然在海底之深渊,只要采取了招投标程序,无论是否属于必须招标,则价款结算以备案的招投标合同为准:即法律、行政法规规定必须进行招标的建设工程,或者未规定必须进行招标的建设工程,但依法经过招标投标程序并进行了备案,当事人实际履行的施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。
法律、行政法规规定不是必须进行招标的建设工程,实际也未依法进行招投标,当事人将签订的建设工程施工合同在当地建设行政管理部门进行了备案,备案的合同与实际履行的合同实质性内容不一致的,应当以当事人实际履行的合同作为结算工程价款的依据。
备案的中标合同与当事人实际履行的施工合同均因违反法律、行政法规的强制性规定被认定为无效的,可以参照当事人实际履行的合同结算工程价款。
第十式:双龙取水
“黑白合同”中如何认定实质性内容变更?
黑白合同,如双龙取水,相互依存,改变实质性条款的不生效:即招投标双方在同一工程范围下另行签订的变更工程价款、计价方式、施工工期、质量标准等中标结果的协议,应当认定为《解释》第二十一条规定的实质性内容变更。中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺,亦应认定为变更中标合同的实质性内容。
备案的中标合同实际履行过程中,工程因设计变更、规划调整等客观原因导致工程量增减、质量标准或施工工期发生变化,当事人签订补充协议、会谈纪要等书面文件对中标合同的实质性内容进行变更和补充的,属于正常的合同变更,应以上述文件作为确定当事人权利义务的依据。
第十一式:鱼跃于渊
无效建设工程施工合同中的工程价款如何确定?
飞鱼犹如飞龙,跳了龙门,就是质量合格,就算施工合同无效,价款结算仍参照合约:即建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,当事人任何一方依据《解释》第二条的规定要求参照合同约定支付工程折价补偿款的,应予支持。承包人要求发包人按中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款利息的,应予支持。发包人以合同无效为由要求扣除工程折价补偿款中所含利润的,不予支持。
第十二式:时乘六龙
《解释》中“实际施工人”的范围如何确定?
《解释》中的“实际施工人”是指无效建设工程施工合同的承包人,即违法的专业工程分包和劳务作业分包合同的承包人、转承包人、借用资质的施工人(挂靠施工人);建设工程经数次转包的,实际施工人应当是最终实际投入资金、材料和劳力进行工程施工的法人、非法人企业、个人合伙、包工头等民事主体。法院应当严格实际施工人的认定标准,不得随意扩大《解释》第二十六条第二款的适用范围。对于不属于前述范围的当事人依据该规定以发包人为被告主张欠付工程款的,应当不予受理,已经受理的,应当裁定驳回起诉。
建筑工人追索欠付工资或劳务报酬的,按照工资支付的相关法律、法规规定及《北京市高级人民法院关于依法快速处理建设领域拖欠农民工工资相关案件的意见》妥善处理。
第十三式:密云不雨
违法分包合同、转包合同的实际施工人主张欠付工程款的,诉讼主体如何确定?发包人的责任如何承担?
实际施工人以违法分包人、转包人为被告要求支付工程款的,法院不得依职权追加发包人为共同被告;实际施工人以发包人为被告要求支付工程款的,应当追加违法分包人或转包人作为共同被告参加诉讼,发包人在其欠付违法分包人或转包人工程款范围内承担连带责任。发包人以其未欠付工程款为由提出抗辩的,应当对此承担举证责任。
第十四式:损则有孚
不具有资质的挂靠施工人主张欠付工程款的,如何处理?挂靠人又将工程分包、转包给他人施工,施工人主张欠付工程款的,如何处理?
不具有资质的实际施工人(挂靠施工人)挂靠有资质的建筑施工企业(被挂靠人),并以该企业的名义签订建设工程施工合同,被挂靠人怠于主张工程款债权的,挂靠施工人可以以自己名义起诉要求发包人支付工程款,法院原则上应当追加被挂靠人为诉讼当事人,发包人在欠付工程款范围内承担给付责任。因履行施工合同产生的债务,被挂靠人与挂靠施工人应当承担连带责任。
第十五式:龙战于野
发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的,如何处理?
承包人依据建设工程施工合同要求发包人支付工程款,发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的,不予支持,但当事人另有约定、生效判决、仲裁裁决予以确认或发包人有证据证明其有正当理由向合法分包人、实际施工人支付的除外。
分包合同中约定待总包人与发包人进行结算且发包人支付工程款后,总包人再向分包人支付工程款的,该约定有效。因总包人拖延结算或怠于行使其到期债权致使分包人不能及时取得工程款,分包人要求总包人支付欠付工程款的,应予支持。总包人对于其与发包人之间的结算情况以及发包人支付工程款的事实负有举证责任。
第十六式:履霜冰至
发包人以工程未验收或承包人未移交工程竣工资料为由拒绝支付工程款的,如何处理?
夏虫不可语予冰,寒冬已至,付款不可拖:即建设工程施工合同约定工程竣工验收合格后再支付工程款,发包人收到承包人提交的工程竣工验收资料后,无正当理由在合同约定期限或合理期限内未组织竣工验收,其又以工程未验收为由拒绝支付工程款的,不予支持。
发包人以承包人未移交工程竣工资料为由拒绝支付工程款的,不予支持,但合同另有约定的除外。
第十七式:羝羊触藩
发包人主张工程质量不符合合同约定的,应按反诉还是抗辩处理?
承包人要求支付工程款,发包人主张工程质量不符合合同约定给其造成损害的,应按以下情形分别处理:
(1)建设工程已经竣工验收合格,或虽未经竣工验收,但发包人已实际使用,工程存在的质量问题一般应属于工程质量保修的范围,发包人以此为由要求拒付或减付工程款的,对其质量抗辩不予支持,但确因承包人原因导致工程的地基基础工程或主体结构质量不合格的除外;发包人反诉或另行起诉要求承包人承担保修责任或者赔偿修复费用等实际损失的,按建设工程保修的相关规定处理。
(2)工程尚未进行竣工验收且未交付使用,发包人以工程质量不符合合同约定为由要求拒付或减付工程款的,可以按抗辩处理;发包人要求承包人支付违约金或者赔偿修理、返工或改建的合理费用等损失的,应告知其提起反诉或另行起诉。
(3)发包人要求承包人赔偿因工程质量不符合合同约定而造成的其他财产或者人身损害的,应告知其提起反诉或另行起诉。
第十八式:神龙摆尾
承包人以发包人拖延结算或欠付工程款为由拒绝交付工程的,如何处理?由此造成的损失如何承担?
欠的少,扣得多,神龙摆尾,要赔偿:即工程竣工验收合格后,承包人以发包人拖延结算或欠付工程款为由拒绝交付工程的,一般不予支持,但施工合同另有明确约定的除外。
承包人依据合同约定拒绝交付工程,但其拒绝交付工程的价值明显超出发包人欠付的工程款,或者欠付工程款的数额不大,而部分工程不交付会严重影响整个工程使用的,对发包人因此所受的实际损失,应由当事人根据过错程度予以分担。
李建飞律师,执业于上海市建纬(郑州)律师事务所,建设工程二部 部长,建工与地产法律评论 负责人,建设工程律师评论专栏 创始人,建设工程审判研究中心研究员。
以上就是100唯尔(100vr.com)小编为您介绍的关于建工的知识技巧了,学习以上的工程建设项目专业法律问题解答之降龙十八掌知识,对于建工的帮助都是非常大的,这也是新手学习法学专业所需要注意的地方。如果使用100唯尔还有什么问题可以点击右侧人工服务,我们会有专业的人士来为您解答。
本站在转载文章时均注明来源出处,转载目的在于传递更多信息,未用于商业用途。如因本站的文章、图片等在内容、版权或其它方面存在问题或异议,请与本站联系(电话:0592-5551325,邮箱:help@onesoft.com.cn),本站将作妥善处理。